Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı: Parabol Reklam Prom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Kağıthane Cad. No:72, 34400 Kağıthane / İstanbul. Telefon: +90 212 220 30 10. Vergi Dairesi: Şişli. Vergi No: 7210330865.

1.2 ALICI

ALICI, müşteri olarak www.pluscanvas.com alışveriş sitesine üye olan kişidir. ALICI’nın üye olurken ya da üye olmadan yaptığı satın almalarda bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün ALICI’nın siparişine uygun biçimde özel olarak üretilmektedir.

1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DÂHİL TESLİM FİYATI

Sipariş edilen ürünün özelliğine göre satış fiyatı değişmektedir. Ürünün teslimat ve KDV ile birlikte toplam satış tutarı sitemizin ilgili bölümünde açıkça bildirilmiştir. İhtilaf halinde fatura bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.pluscanvas.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin 1.3 ve 1.4 maddelerinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, www.pluscanvas.com web sitesinden satın aldığı ürünün kendi siparişi üzerine üretildiğini; üretim sonunda oluşan ürünü üretime dayalı ayıplar veya kusurlar dışında beğenmediği gerekçesiyle iade edemeyeceğini; satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve ürünle ilgili tüm ön bilgiler ile cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder. Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra sözleşmenin okunup kabul edildiği ilgili bölüm işaretlenerek teyit edilir ve sipariş tamamlanır. Siparişin tamamlanmasından sonra ALICI’nın bildirdiği e-posta adresine “Sipariş Onay” e-postası gönderilir.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI, www.pluscanvas.com web sitesindeki “Siparişimi ve faturamı PlusCanvas Kağıthane ofisinden kendim teslim almak istiyorum” seçeneğini tıklayarak herhangi bir kargo ücreti ödemeden ürününü kendisi teslim alabilir. Teslimat, ALICI’nın tercih etmiş olduğu teslimat şekline göre yapılır.

ALICI ürünün www.pluscanvas.com tarafından kargo marifetiyle teslimini istemiş ise ürün, ALICI’nın teslimat bilgi formunda göstermiş veya talep etmiş olduğu adreste SATICI’nın birlikte çalıştığı kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. ALICI’nın gösterdiği adrese ve teslim sırasında bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimat, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılır.

Teslimatta, çalışılan kargo şirketinin çalışma gün ve saatlerine riayet edilir. Pazar günleri, dini ve resmi bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmaz.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Kargo ücreti web sitesinden yapılan satın alma esnasında tahsil edilir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafı SATICI’ya aittir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından, ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden kaynaklanan giderler ALICI’ya aittir.

www.pluscanvas.com sitesinden satılan tüm ürünler sipariş, talep ve özel istek üzerine üretilir. Ürün özelliklerinin SATICI’ya eksiksiz ulaştırılması ve ürün bedelinin ödenmesini takip eden 2 işgünü içinde üretim tamamlanır, paketlenir ve teslimat için ilgili kargo şirketine teslim edilir. Bu aşamadan sonra kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerden ve aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

SATICI; üretimin mümkün olmaması, beklenmeyen haller, mücbir sebepler, hava muhalefeti veya ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle ürünü süresi içinde teslim edemezse durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

www.pluscanvas.com sitesinden satın alınan ürünler, nakliye sırasında ürünün hasar görmesini engelleyecek şekilde paketlenir. ALICI, ürünü teslim almadan önce kargo şirketi yetkilisi önünde muayene edecek; ezilme, kırılma, ambalaj yırtılması veya başka bir bozukluk gördüğünde bunu tutanak tutturarak tespit ettirecek ve ürünü teslim almayacaktır. Kargo şirketi yetkilisi önünde incelenmeyen ve tutanak tutulmayan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir.

Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu ALICI’ya aittir.

www.pluscanvas.com web sitesindeki tüm ürünler ALICI’nın özel istek, talep ve siparişiyle üretilir. Bu nedenle siparişle üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak özel hale getirilen ürünler, üretim hatasına dayanan ayıplı ürünler dışında iade edilmez ve değiştirilmez; ALICI cayma hakkını kullanamaz.

ALICI, üretim hatasına dayanan ayıplı veya kusurlu ürün gönderildiğini düşünüyorsa, durumu ürünün teslimini izleyen 7 iş günü içerisinde SATICI’ya bildirmelidir. ALICI, bozuk, kırık veya yırtık yerlerin fotoğraflarını çekerek SATICI’ya göndermelidir. SATICI üretimden kaynaklanan bir ayıp tespit ederse kargo bedeli kendisine ait olmak üzere ürünü paketi ve fatura aslıyla birlikte geri isteyebilir ve aynı özelliklerde yeni ürünü ALICI’ya gönderebilir.

Yanlış bakım ve kullanım sebebiyle hasar gören ürünler değiştirilmez.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan şekilde yetkisiz kişilerce kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, ürün kendisine teslim edilmişse ürünü 3 gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu durumda teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile kullanım kılavuzlarıyla teslim etmekten sorumludur. Ürün ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sattığı ürünlerin özel sipariş, istek ve talep ile üretildiğini veya özel istek ve taleple değiştirildiğini; bundan dolayı cayma hakkının olmadığını ve üretim hatasına dayanan ayıplı mallar dışında iade ve değişim yapılmayacağını ALICI’ya bildirir.

SATICI ürünün tesliminin imkânsızlaştığını düşünüyorsa sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI; siparişin iptal edilmesini, varsa emsal ürünle değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durum ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep edebilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7 gün içinde iade edilir.

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün nitelikleri, boyutu, renkleri ve tüm vergiler dahil fiyatı www.pluscanvas.com internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9: CAYMA HAKKI

Siparişle, özel istek ve taleple üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak özel hale getirilen ürünler iade edilmez, değiştirilmez ve ALICI bu ürünlerde cayma hakkını kullanamaz.

ALICI, üretim hatasına dayanan ayıplı veya kusurlu ürünler hakkında SATICI’yı ürünün tesliminden itibaren 7 gün içerisinde bilgilendirmelidir. SATICI üretim hatasından kaynaklanan bir ayıp olduğunu tespit ederse ayıplı ürün fatura aslı ve paketi ile SATICI’ya gönderilmelidir.

MADDE 10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yaptığı işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yaptığı kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. İlgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 11: GARANTİ KAPSAMI

www.pluscanvas.com sitesinde satılan ürünler, ALICI’ya ulaştığı andan başlamak üzere 2 yıl süreyle SATICI firmanın garanti kapsamındadır. ALICI’ya gönderilen fatura garanti belgesi yerine geçer. ALICI, garanti kapsamındaki kusurlar için SATICI firmaya başvurmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri; tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 13: YÜRÜRLÜK

ALICI, site üzerinde “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak sözleşmeyi teyit etmesi ve siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alınmaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.